loading
  • BE-7800 Ath
  • 13.06.2018
  • Ausschreibung
  • (ID 2-301633)

Désignation d'un auteur de projet pour la démolition et la construction d'un immeuble mixte et de parking rue du Val à Mouscron

 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 13.06.2018, 12:00 Bewerbungsschluss
    Verfahren Offenes Verfahren
    Gebäudetyp Staatliche und kommunale Bauten / Wohnungsbau
    Art der Leistung Ausschreibung, Vergabe / Projektsteuerung / Energieplanung/ -beratung
    Sprache Französisch
    Aufgabe
    Marché de service consistant en la désignation d’un architecte ou une équipe d’auteurs de projet chargé(e) d’une mission complète d’architecture, de stabilité, d’étude des techniques spéciales et d’étude des Performances energétiques du bâtiment (PEB), comprenant l’étude et le contrôle de la réalisation de travaux de démolition de bâtiments existants et de construction d’un immeuble mixte destiné à abriter des fonctions de commerce, bureaux et services, et d’un parking, pour le compte de Solidaris Mons — Wallonie Picarde à Mouscron.
    Le marché est divisé en 3 lots, à savoir:
    — Lot 1: Architecture,
    — Lot 2: Stabilité,
    — Lot 3: techniques spéciales (TS), Performance Énergétique des bâtiments (PEB).
    Les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les services sont reprises au point III- Description des exigences techniques du cahier spécial des charges.
    Leistungsumfang
    La mission de l’auteur de projet techniques spéciales et PEB comprend toutes les prestations qui sont nécessaires à son achèvement complet et irréprochable, au regard du type de mission confiée à l’Adjudicataire suivant les ordres du Fonctionnaire dirigeant:
    L’étendue de la mission inclut au minimum:
    1o Les installations sanitaires, en ce compris l’égouttage et l’évacuation des eaux usées et pluviales
    2o Les installations de gaz
    3o Les installations de chauffage, en ce compris la production d’eau chaude
    4o Les installations de lutte contre l’incendie
    5o Les installations de désenfumage et de mise en surpression
    6o Les installations de surpression du réseau d’adduction d’eau sanitaire et de lutte contre l’incendie
    7o Les installations de ventilation et climatisation
    8o Les installations d’électricité et l’éclairage
    9o Les parlophonie, vidéophonie et contrôle d’accès
    10o Les installations de téléphonie et télématique
    11o Les installations de télédistribution
    12o Les installations d’ascenseurs et monte-charge
    13o La détection d’incendie et d’intrusion et systèmes d’alarme
    14o La vidéosurveillance
    15o La domotique / immotique
    16o Les installations de moyenne et haute tension
    17o Les installations de production et de stockage d’électricité
    18o Les installations de production d’énergie à partir d’énergie solaire et de cogénération
    19o La constitution des dossiers de demandes de raccordement aux impétrants concernés et la coordination de leur réalisation
    Adresse des Bauherren BE-7800 Ath
    TED Dokumenten-Nr. 200117-2018

  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren


    • Belgique-Ath: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

      2018/S 089-200117

      Avis de marché

      Services

      Directive 2014/24/UE

      Section I: Pouvoir adjudicateur

      I.1)Nom et adresses
      Maison de la Solidarité de Wallonie picarde
      0414.101.908_554850
      rue du Fort 48
      Ath
      7800
      Belgique
      Point(s) de contact: Solidaris ETM asbl
      Téléphone: +32 71507892
      Courriel: MTRsbmtfcW5haWFqcCphcGk8b2toZWBdbmVvKl5h
      Code NUTS: BE321

      Adresse(s) internet:

      Adresse principale: http://https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=307153

      Adresse du profil d’acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=307153

      I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
      I.3)Communication
      Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=307153
      Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
      Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MSWP-056-2017-ETM-F02
      I.4)Type de pouvoir adjudicateur
      Autre type: asbl
      I.5)Activité principale
      Santé

      Section II: Objet

      II.1)Étendue du marché
      II.1.1)Intitulé:

      Désignation d'un auteur de projet pour la démolition et la construction d'un immeuble mixte et de parking rue du Val à Mouscron

      Numéro de référence: MSWP-056-2017-ETM-F02_0
      II.1.2)Code CPV principal
      71000000
      II.1.3)Type de marché
      Services
      II.1.4)Description succincte:

      Marché de service consistant en la désignation d’un architecte ou une équipe d’auteurs de projet chargé(e) d’une mission complète d’architecture, de stabilité, d’étude des techniques spéciales et d’étude des Performances energétiques du bâtiment (PEB), comprenant l’étude et le contrôle de la réalisation de travaux de démolition de bâtiments existants et de construction d’un immeuble mixte destiné à abriter des fonctions de commerce, bureaux et services, et d’un parking, pour le compte de Solidaris Mons — Wallonie Picarde à Mouscron.

      Le marché est divisé en 3 lots, à savoir:

      — Lot 1: Architecture,

      — Lot 2: Stabilité,

      — Lot 3: techniques spéciales (TS), Performance Énergétique des bâtiments (PEB).

      Les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les services sont reprises au point III- Description des exigences techniques du cahier spécial des charges.

      II.1.5)Valeur totale estimée
      II.1.6)Information sur les lots
      Ce marché est divisé en lots: oui
      Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
      II.2)Description
      II.2.1)Intitulé:

      Architecture

      Lot nº: 1
      II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
      71000000
      II.2.3)Lieu d'exécution
      Code NUTS: BE324
      Lieu principal d'exécution:

      Mouscron.

      II.2.4)Description des prestations:

      La mission de l’auteur de projet architecture comprend toutes les prestations qui sont nécessaires à son achèvement complet et irréprochable, au regard du type de mission confiée à l’Adjudicataire suivant les ordres du Fonctionnaire dirigeant:

      1o à la réalisation de l’étude de faisabilité;

      2o à la réalisation de l’avant-projet;

      3o à la demande de permis et son introduction ainsi qu’aux éventuelles modifications nécessaires demandées;

      4o à l’élaboration des documents du marché de travaux (rédaction des clauses techniques du cahier des charges);

      5o à l’analyse des candidatures (le cas échéant) et des offres; à la rédaction d’un rapport d’analyse (en collaboration avec le Fonctionnaire dirigeant) accompagnée d’une proposition de décision d’attribution à destination du Pouvoir adjudicateur.

      6o à la direction et le contrôle des travaux;

      7o aux opérations de réception provisoire des travaux;

      8o aux opérations de réception définitives des travaux.

      II.2.5)Critères d’attribution
      Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
      II.2.6)Valeur estimée
      II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
      Durée en mois: 12
      Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
      II.2.10)Variantes
      Des variantes seront prises en considération: non
      II.2.11)Information sur les options
      Options: non
      II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
      II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
      II.2.14)Informations complémentaires

      Cf. cahier spécial des charges.

      II.2)Description
      II.2.1)Intitulé:

      Stabilité

      Lot nº: 2
      II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
      71000000
      II.2.3)Lieu d'exécution
      Code NUTS: BE324
      Lieu principal d'exécution:

      Mouscron.

      II.2.4)Description des prestations:

      La mission de l’auteur de projet stabilité comprend toutes les prestations qui sont nécessaires à son achèvement complet et irréprochable, au regard du type de mission confiée à l’Adjudicataire suivant les ordres du Fonctionnaire dirigeant.

      II.2.5)Critères d’attribution
      Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
      II.2.6)Valeur estimée
      II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
      Durée en mois: 12
      Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
      II.2.10)Variantes
      Des variantes seront prises en considération: non
      II.2.11)Information sur les options
      Options: non
      II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
      II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
      II.2.14)Informations complémentaires

      Cf. cahier spécial des charges.

      II.2)Description
      II.2.1)Intitulé:

      Techniques spéciales (TS), Performance énergétique des bâtiments

      Lot nº: 3
      II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
      71000000
      II.2.3)Lieu d'exécution
      Code NUTS: BE324
      Lieu principal d'exécution:

      Mouscron.

      II.2.4)Description des prestations:

      La mission de l’auteur de projet techniques spéciales et PEB comprend toutes les prestations qui sont nécessaires à son achèvement complet et irréprochable, au regard du type de mission confiée à l’Adjudicataire suivant les ordres du Fonctionnaire dirigeant:

      L’étendue de la mission inclut au minimum:

      1o Les installations sanitaires, en ce compris l’égouttage et l’évacuation des eaux usées et pluviales

      2o Les installations de gaz

      3o Les installations de chauffage, en ce compris la production d’eau chaude

      4o Les installations de lutte contre l’incendie

      5o Les installations de désenfumage et de mise en surpression

      6o Les installations de surpression du réseau d’adduction d’eau sanitaire et de lutte contre l’incendie

      7o Les installations de ventilation et climatisation

      8o Les installations d’électricité et l’éclairage

      9o Les parlophonie, vidéophonie et contrôle d’accès

      10o Les installations de téléphonie et télématique

      11o Les installations de télédistribution

      12o Les installations d’ascenseurs et monte-charge

      13o La détection d’incendie et d’intrusion et systèmes d’alarme

      14o La vidéosurveillance

      15o La domotique / immotique

      16o Les installations de moyenne et haute tension

      17o Les installations de production et de stockage d’électricité

      18o Les installations de production d’énergie à partir d’énergie solaire et de cogénération

      19o La constitution des dossiers de demandes de raccordement aux impétrants concernés et la coordination de leur réalisation

      II.2.5)Critères d’attribution
      Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
      II.2.6)Valeur estimée
      II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
      Durée en mois: 12
      Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
      II.2.10)Variantes
      Des variantes seront prises en considération: non
      II.2.11)Information sur les options
      Options: non
      II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
      II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
      Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
      II.2.14)Informations complémentaires

      Cf. cahier spécial des charges.

      Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

      III.1)Conditions de participation
      III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
      Liste et description succincte des conditions:

      Cf. CSC.

      III.1.2)Capacité économique et financière
      Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
      III.1.3)Capacité technique et professionnelle
      Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
      III.1.5)Informations sur les marchés réservés
      III.2)Conditions liées au marché
      III.2.1)Information relative à la profession
      La prestation est réservée à une profession déterminée
      Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

      Pour le lot 1, l’exécution du service est réservée aux architectes, bureaux d’architecture, associations d’architectes, détenteurs d’un titre professionnel (loi du 20.2.1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, loi du 26.6.1963 créant un Ordre des architectes et AR du 18.4.1985 approuvant le règlement de déontologie de l’Ordre des architectes)

      III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

      Cf. CSC.

      III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
      Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

      Section IV: Procédure

      IV.1)Description
      IV.1.1)Type de procédure
      Procédure ouverte
      IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
      IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
      IV.1.6)Enchère électronique
      IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
      Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
      IV.2)Renseignements d'ordre administratif
      IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
      IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
      Date: 13/06/2018
      Heure locale: 12:00
      IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
      IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
      Français
      IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
      L'offre doit être valable jusqu'au: 10/12/2018
      IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
      Date: 13/06/2018
      Heure locale: 12:00

      Section VI: Renseignements complémentaires

      VI.1)Renouvellement
      Il s'agit d'un marché renouvelable: non
      VI.2)Informations sur les échanges électroniques
      VI.3)Informations complémentaires:

      Cf. cahier spécial des charges.

      VI.4)Procédures de recours
      VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
      Tribunal de première instance de Mons
      Rue de Nimy 35
      Mons
      7000
      Belgique
      VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
      VI.4.3)Introduction de recours
      VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
      Solidaris ETM asbl
      Charleroi
      6000
      Belgique
      Courriel: MjE2YGJfU2ViVV1VXmQeVWRdMGNfXFlUUWJZYx5SVQ==
      VI.5)Date d’envoi du présent avis:
      07/05/2018
    © European Union, http://ted.europa.eu
    • Protected by Copyscape

  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.

INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 09.05.2018
Zuletzt aktualisiert 09.05.2018
Wettbewerbs-ID 2-301633 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 49

Seitenanfang