loading
  • CH-8404 Winterthur, CH-8404 Winterthur
  • 01.10.2018
  • Ausschreibung
  • (ID 2-311879)

Kleinandelfingen – Verzweigung Winterthur Nord, Bauherrenunterstützung Bau (T/U, K, G, BSA) und BSA inkl. Oberbauleitung (DP bis Ausführung/Inbetriebnahme)

 
  • Projektdaten

    maximieren

    Bewerbungsschluss 01.10.2018 Bewerbungsschluss
    Achtung Änderung am Sep 3, 2018
    Verfahren Offenes Verfahren
    Gebäudetyp Verkehr
    Art der Leistung Projektsteuerung
    Sprache Deutsch
    Auslober/Bauherr Bundesamt für Strassen ASTRA, Bern (CH), Winterthur (CH)
    Aufgabe
    Beschaffungsgegenstand sind die Leistungen als Bauherrenunterstützung und Oberbauleitung für die Phasen Detailprojekt/Massnahmenprojekt, Submission, Unterlagen für die Ausführung und Bauausführung (Phasen 41, 51 – 53 nach sia) in den Fachbereichen Trassee/Umwelt und Kunstbauten/Geotechnik sowie Betriebs- und Sicherheitsanlagen (BSA) für die Teilprojekte „Unterhalt“ und „Engpassbeseitigung/Neubau“, inklusive bestehende Weinlandbrücke und Seelenstallbrücke sowie neue Weinlandbrücke. Die BHU unterstützt den GPL ASTRA, damit das Projekt in den genannten Phasen qualitäts-, kosten- und termingerecht umgesetzt werden kann.
    Weitere Informationen unter Ziff. 4.5
    Leistungsumfang
    Beschaffungsgegenstand sind die Leistungen als Bauherrenunterstützung und Oberbauleitung für die Phasen Detailprojekt/Massnahmenprojekt, Submission, Unterlagen für die Ausführung und Bauausführung (Phasen 41, 51 – 53 nach sia) in den Fachbereichen Trassee/Umwelt und Kunstbauten/Geotechnik sowie Betriebs- und Sicherheitsanlagen (BSA) für die Teilprojekte „Unterhalt“ und „Engpassbeseitigung/Neubau“, inklusive bestehende Weinlandbrücke und Seelenstallbrücke sowie neue Weinlandbrücke. Die BHU unterstützt den GPL ASTRA, damit das Projekt in den genannten Phasen qualitäts-, kosten- und termingerecht umgesetzt werden kann.
    Weitere Informationen unter Ziff. 4.5
    Adresse des Bauherren CH-8404 Winterthur
    Projektadresse CH-8404 Winterthur
    TED Dokumenten-Nr. 357578-2018

  • Anzeigentext Änderungen

    maximieren

    • die Schweiz-Winterthur: Projektmanagement im Bauwesen

      2018/S 168-383818

      Berichtigung

      Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

      Dienstleistungen

      (Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 155-357578)

      Legal Basis:

       

       

      Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

      I.1)Name und Adressen
      Bundesamt für Straßen ASTRA, Abteilung Straßeninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur
      Grüzefeldstraße 41
      Winterthur
      8404
      Schweiz
      E-Mail: MjE1U1ZkVFlSV1dmX1gfaFpfZVZjZVlmYzFSZGVjUh9SVV5aXx9UWQ==
      NUTS-Code: CH0

      Internet-Adresse(n):

      Hauptadresse: https://www.simap.ch

      Abschnitt II: Gegenstand

      II.1)Umfang der Beschaffung
      II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

       

      Kleinandelfingen – Verzweigung Winterthur Nord, Bauherrenunterstützung Bau (T/U, K, G, BSA) und BSA inkl. Oberbauleitung (DP bis Ausführung/Inbetriebnahme).

       

      Referenznummer der Bekanntmachung: 080260
      II.1.2)CPV-Code Hauptteil
      71541000
      II.1.3)Art des Auftrags
      Dienstleistungen
      II.1.4)Kurze Beschreibung:

       

      Beschaffungsgegenstand sind die Leistungen als Bauherrenunterstützung und Oberbauleitung für die Phasen Detailprojekt/Massnahmenprojekt, Submission, Unterlagen für die Ausführung und Bauausführung (Phasen 41, 51 – 53 nach SIA) in den Fachbereichen Trassee/Umwelt und Kunstbauten/Geotechnik sowie Betriebs- und Sicherheitsanlagen (BSA) für die Teilprojekte „Unterhalt“ und „Engpassbeseitigung/Neubau“, inklusive bestehende Weinlandbrücke und Seelenstallbrücke sowie neue Weinlandbrücke. Die BHU unterstützt den GPL ASTRA, damit das Projekt in den genannten Phasen qualitäts-, kosten- und termingerecht umgesetzt werden kann.

      Weitere Informationen unter Ziff. 4.5

       

      Abschnitt VI: Weitere Angaben

      VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
      29/08/2018
      VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
      Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 155-357578

      Abschnitt VII: Änderungen

      VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
      VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
      Abschnitt Nummer: VI.3)
      Stelle des zu berichtigenden Textes: Zusätzliche Angaben
      Anstatt:

       

      6) Die Teuerung wird bis zum 31.12.2026 nicht vergütet. Sie ist im Angebot zu berücksichtigen. Bei projektbedingtem Verzug erfolgt der Teuerungsausgleich ab dem 1.1.2027 auf Berechnungsbasis 1.1.2027.

       

      muss es heißen:

       

      6) Die Teuerung wird gemäß der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung der Norm SIA 126 „Preisänderung infolge Teuerung bei Planerleistungen“ berechnet und vergütet. (Hinweis: Der publizierte Vertragsentwurf wurde ersetzt.)

       

      VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:
  • Anzeigentext Ausschreibung

    maximieren


    • die Schweiz-Winterthur: Projektmanagement im Bauwesen

      2018/S 155-357578

      Auftragsbekanntmachung

      Dienstleistungen

      Legal Basis:

      Richtlinie 2014/24/EU

      Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

      I.1)Name und Adressen
      Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur
      Grüzefeldstraße 41
      Winterthur
      8404
      Schweiz
      Kontaktstelle(n): Offerte: N04-08-2 BHU/OBL Bau/BSA – Nicht öffnen – Offertunterlagen
      E-Mail: MTlZXGpaX1hdXWxlXiVuYGVrXGlrX2xpN1hqa2lYJVhbZGBlJVpf
      NUTS-Code: CH0

      Internet-Adresse(n):

      Hauptadresse: https://www.simap.ch

      I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
      I.3)Kommunikation
      Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: http://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?NOTICE_NR=1032275
      Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
      Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
      Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur
      Grüzefeldstraße 41
      Winterthur
      8404
      Schweiz
      Kontaktstelle(n): Offerte: N04-08-2 BHU/OBL Bau/BSA – Nicht öffnen – Offertunterlagen
      E-Mail: MjExV1poWF1WW1tqY1wjbF5jaVpnaV1qZzVWaGlnViNWWWJeYyNYXQ==
      NUTS-Code: CH0

      Internet-Adresse(n):

      Hauptadresse: https://www.simap.ch

      I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
      Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
      I.5)Haupttätigkeit(en)
      Andere Tätigkeit: Ausbau + Unterhalt Autobahn

      Abschnitt II: Gegenstand

      II.1)Umfang der Beschaffung
      II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

      Kleinandelfingen – Verzweigung Winterthur Nord, Bauherrenunterstützung Bau (T/U, K, G, BSA) und BSA inkl. Oberbauleitung (DP bis Ausführung/Inbetriebnahme).

      II.1.2)CPV-Code Hauptteil
      71541000
      II.1.3)Art des Auftrags
      Dienstleistungen
      II.1.4)Kurze Beschreibung:

      Beschaffungsgegenstand sind die Leistungen als Bauherrenunterstützung und Oberbauleitung für die Phasen Detailprojekt/Massnahmenprojekt, Submission, Unterlagen für die Ausführung und Bauausführung (Phasen 41, 51 – 53 nach sia) in den Fachbereichen Trassee/Umwelt und Kunstbauten/Geotechnik sowie Betriebs- und Sicherheitsanlagen (BSA) für die Teilprojekte „Unterhalt“ und „Engpassbeseitigung/Neubau“, inklusive bestehende Weinlandbrücke und Seelenstallbrücke sowie neue Weinlandbrücke. Die BHU unterstützt den GPL ASTRA, damit das Projekt in den genannten Phasen qualitäts-, kosten- und termingerecht umgesetzt werden kann.

      Weitere Informationen unter Ziff. 4.5

      II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
      II.1.6)Angaben zu den Losen
      Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
      II.2)Beschreibung
      II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
      II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
      II.2.3)Erfüllungsort
      NUTS-Code: CH0
      Hauptort der Ausführung:

      Die Erbringung der objektgebundenen Dienstleistungen (z. B. Öffentlichkeitsveranstaltung, Abklärungen mit Anstössern und Gemeinden, etc.) erfolgen vor Ort; Besprechungen mit dem Auftraggeber finden in der ASTRA-Filiale Winterthur, in der ASTRA-Zentrale Ittigen oder in den Räumlichkeiten des Auftragnehmers statt; nicht standortgebundene Dienstleistungen sind am Standort des Auftragnehmers zu erbringen.

      II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

      Beschaffungsgegenstand sind die Leistungen als Bauherrenunterstützung und Oberbauleitung für die Phasen Detailprojekt/Massnahmenprojekt, Submission, Unterlagen für die Ausführung und Bauausführung (Phasen 41, 51 – 53 nach sia) in den Fachbereichen Trassee/Umwelt und Kunstbauten/Geotechnik sowie Betriebs- und Sicherheitsanlagen (BSA) für die Teilprojekte „Unterhalt“ und „Engpassbeseitigung/Neubau“, inklusive bestehende Weinlandbrücke und Seelenstallbrücke sowie neue Weinlandbrücke. Die BHU unterstützt den GPL ASTRA, damit das Projekt in den genannten Phasen qualitäts-, kosten- und termingerecht umgesetzt werden kann.

      Weitere Informationen unter Ziff. 4.5

      II.2.5)Zuschlagskriterien
      Die nachstehenden Kriterien
      Kostenkriterium - Name: Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den Angebotsunterlagen eingereicht werden: / Gewichtung: 1
      Kostenkriterium - Name: ZK1: Aufgabenanalyse und geplantes Vorgehen / Gewichtung: 20 %
      Kostenkriterium - Name: ZK2: Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenzen der Unternehmung/Bietergemeinschaft / Gewichtung: 20 %
      Kostenkriterium - Name: ZK3: Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenzen der Schlüsselpersonen / Gewichtung: 35 %
      Kostenkriterium - Name: unterteilt in: / Gewichtung: 1
      Kostenkriterium - Name: — Berufserfahrung projektspezifisch / Gewichtung: 15 %
      Kostenkriterium - Name: — Weitere projektspezifische Vorteile, wie beispielsweise: Erfahrung im Landerwerb, ökologische Ersatzmassnahmen / FFF, allfällige Beschwerdethemen im Rahmen PGV / Gewichtung: 10 %
      Kostenkriterium - Name: — Aus- und Weiterbildung / Gewichtung: 10 %
      Kostenkriterium - Name: ZK4: Preis / Gewichtung: 25 %
      Kostenkriterium - Name: Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 100 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 / Gewichtung: 1
      Kostenkriterium - Name: Benotung der übrigen Zuschlagskriterien / Gewichtung: 1
      Kostenkriterium - Name: Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5: / Gewichtung: 1
      Kostenkriterium - Name: 0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe / Gewichtung: 1
      Kostenkriterium - Name: 1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben / Gewichtung: 1
      Kostenkriterium - Name: 2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug / Gewichtung: 1
      Kostenkriterium - Name: 3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend / Gewichtung: 1
      Kostenkriterium - Name: 4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut / Gewichtung: 1
      Kostenkriterium - Name: 5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung / Gewichtung: 1
      Kostenkriterium - Name: Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer Gewichtung / Gewichtung: 1
      Kostenkriterium - Name: Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer Gewichtung (Maximalpunktzahl: Note 5 x 100 = 500 Punkte). / Gewichtung: 1
      II.2.6)Geschätzter Wert
      II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
      Beginn: 01/01/2019
      Ende: 31/12/2026
      Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
      II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
      Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
      II.2.11)Angaben zu Optionen
      Optionen: nein
      II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
      II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
      Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
      II.2.14)Zusätzliche Angaben

      Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

      III.1)Teilnahmebedingungen
      III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
      III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
      Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

      Die nachfolgenden Eignungsnachweise / Bestätigungen müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden, ansonsten nicht auf das Angebot eingegangen werden kann:

      Zu EK1: Referenzprojekt über abgeschlossene Arbeiten mit vergleichbarer Komplexität aus allen Fachbereichen. Da mehrere Projektphasen gleichzeitig ausgeschrieben werden, können hier maximal 2 Referenzprojekte beurteilt werden: 1 Referenzprojekt für die Phase Planung (AP/MK u/o DP/MP) sowie 1 Referenzprojekt für die Phase Realisierung (Phasen 41 u/o 51 u/o 52 u/o 53 nach sia).

      Zu EK2: Handels- und Betreibungsregisterauszug, nicht älter als 3 Monate; Jahresumsatz Anbieter > doppelter Jahresumsatz des Auftrages.

      Zu EK3: Referenzobjekte über abgeschlossene Arbeiten in gleichwertiger Funktion oder Stv.-Funktion mit vergleichbarer Komplexität aus allen Fachbereichen. Da mehrere Projektphasen gleichzeitig ausgeschrieben werden, können die Leistungen in der Planung und Ausführung mit maximal 2 Referenzprojekten beurteilt werden: 1 Referenzprojekt für die Phase Planung (AP/MK u/o DP) sowie 1 Referenzprojekt für die Phase Realisierung (Phasen 41 u/o 51 u/o 52 u/o 53 nach sia).

      — EK3.1 PL BHU: 1 Referenzobjekt für die Phase Planung (AP/MK u/o DP/MP),

      — EK3.2 OBL: 1 Referenzobjekt für die Phase Realisierung (Phasen 41 u/o 51 u/o 52 u/o 53 nach sia).

      Zu EK4: Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen

      Nachweis, dass Verfügbarkeit > der erforderlichen Verfügbarkeit im Projekt für die Jahre 2019 und 2020 gegeben ist. Detaillierte Aufzählung und Darstellung der zeitlichen Belastung an den übrigen Projekten.

      Zu EK5:

      Maximal 50 % der Leistung darf durch Subunternehmen erbracht werden.

      Vom Unternehmer auf Aufforderung des Bauherrn nach Offerteingabe zu liefernde Nachweise (mit der Einreichung des Angebotes bestätigt der Anbieter, dass die zugehörenden Verpflichtungen eingehalten sind):

      1) Aktueller Auszug Ausgleichskasse AHV / IV / EO / ALV

      2) Aktuelle Bestätigung SUVA / ESTV

      3) Nachweis des Jahresumsatzes

      4) Gültige Versicherungsnachweise des Anbieters bezüglich der Berufshaftpflichtversicherung

      Der Bauherr behält sich vor, nach Offerteingabe weitere Nachweise (allesamt nicht älter als 3 Monate) gemäß Anhang 3 VöB einzuverlangen.

      III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
      Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

      Alle wirtschaftlich und technisch leistungsfähigen Firmen, die zudem die nachfolgenden Eignungsnachweise erbringen, sind aufgerufen, ein Angebot in CHF zu unterbreiten.

      EK1: Referenzen der Unternehmung

      EK2: Wirtschaftliche/finanzielle Leistungsfähigkeit

      EK3: Referenzen der Schlüsselpersonen

      EK4: Nachweis der Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen

      EK5: Nachweis bezüglich Subplaner

      III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
      III.2)Bedingungen für den Auftrag
      III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
      III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
      III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

      Abschnitt IV: Verfahren

      IV.1)Beschreibung
      IV.1.1)Verfahrensart
      Offenes Verfahren
      IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
      IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
      IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
      IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
      Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
      IV.2)Verwaltungsangaben
      IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
      IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
      Tag: 01/10/2018
      IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
      IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
      Deutsch
      IV.2.6)Bindefrist des Angebots
      Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
      IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
      Tag: 08/10/2018
      Ortszeit: 23:59
      Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

      Der Termin ist provisorisch. Die Offertöffnung ist nicht öffentlich.

      Abschnitt VI: Weitere Angaben

      VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
      Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
      VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
      VI.3)Zusätzliche Angaben:

      Teilangebote sind nicht zugelassen.

      Voraussetzungen für nicht dem WTO-Abkommen angehörende Länder: Keine.

      Geschäftsbedingungen: Gemäss vorgesehener Vertragsurkunde.

      Verhandlungen: Bleiben vorbehalten. Reine Abgebotsrunden resp. Preisverhandlungen werden keine durchgeführt. Im Rahmen von Nachverhandlungen können Angebotsbereinigungen oder Leistungsänderungen eine entsprechende Preisänderung zur Folge haben.

      Verfahrensgrundsätze: Die Auftraggeberin vergibt öffentliche Aufträge für Leistungen in der Schweiz nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die Lohngleichheit für Mann und Frau gewährleisten.

      Sonstige Angaben:

      1) Begehung: Es findet keine Begehung statt;

      2) Vorbehalten bleiben die Beschaffungsreife des Projektes sowie die Verfügbarkeit der Kredite;

      3) Die Erarbeitung der Angebote wird nicht vergütet. Die Angebotsunterlagen werden nicht zurückgegeben;

      4) Ausschluss:

      Folgende Firmen sind aufgrund laufender Verträge vom vorliegenden Mandat ausgeschlossen:

      Agrofutura AG (Frick), AKP Verkehrsingenieur AG (Luzern), Bänziger Partner AG (Zürich), Basler & Hofmann AG (Zürich), B+S AG (Zürich, Bern), Bürgin Winzeler Partner AG (Schaffhausen), Diggelmann + Partner AG (Bern), ewp AG (Effretikon), F. Preisig AG (Zürich), Fornat AG (Zürich), Geotest AG (Zürich), ilu AG (Uster), Ingenieurbüro W. Schüler (Niederweningen), Ingesa AG (Wtzikon), LBP AG El.tech. Beratung & Projektierung (Zürich), Martinelli Lafranchi Partner AG (Kloten), (Niutec AG (Winterthur), R+R Burger und Partner AG (Baden), Schärli + Oettli AG (Zürich), Sieber Cassina + Partner AG (Zürich), Tribus Verkehrsplanung AG (Dübendorf), Weissgrund AG (Zürich). Ausschlussgründe gelten ebenfalls für Firmen bzw. Personen mit besonderen Beziehungen: Strategische Partnerschaft, Beteiligungsform, bestehendes Anstellungsverhältnis auf Stufe Geschäftsleitung oder Verwaltungsrat sowie deren Subunternehmungen;

      5) Zulässige Vorbefassung: Folgende Firmen haben Grundlagen für die Projektierung erarbeitet oder waren an deren Erstellung beteiligt und gelten als zulässig vorbefasst (gilt für Hauptsitz und deren Tochtergesellschaften oder Schwesterfirmen): Boling AG (Affoltern), Dr. Heinrich Jäckli AG (Zürich), frontwork communication AG (Winterthur), Gähler und Partner AG (Ennetbaden), Geoprofile GmbH (Adligenswil), Ingenieurbüro US (Wollerau), KIBAG Bohrungen AG (Bäch), Pini Swiss Engineers SA (Zürich), Schnewlin + Küttel AG (Winterthur), TMP Bauingenieure AG (Solothurn), TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (Nürnberg) Die durch die Unternehmungen erarbeiteten Projektunterlagen sind dieser Ausschreibung vollumfänglich beigefügt. Die Frist zur Einreichung einer allfälligen Offerte durch die vorbefasste Unternehmung oder Bietergemeinschaft, an der diese Unternehmung beteiligt ist, endet am 18.9.2018. Für alle anderen Anbieter gilt die Frist gemäß Ziff. 1.4. Gestützt auf diese Maßnahmen werden die oben genannten Firmen im Verfahren als Anbieterin zugelassen (Art. 21a VöB);

      6) Die Teuerung wird bis zum 31.12.2026 nicht vergütet. Sie ist im Angebot zu berücksichtigen. Bei projektbedingtem Verzug erfolgt der Teuerungsausgleich ab dem 1.1.2027 auf Berechnungsbasis 1.1.2027. … --> Ziff. 2.6 (Fortsetzung) Erwartete Unterstützungsleistungen: Allgemeine Unterstützung sowie Unterstützung bei der Erarbeitung der Projektgrundlagen, im Beschaffungswesen, beim Controlling, beim projektgestützten Qualitätsmanagement, bei der fachlichen Begleitung des Projekts und der Oberbauleitung, siehe auch Pflichtenheft. Für die Instandsetzung der beiden Anschlussknoten Kleinandelfingen und Adlikon sind die BHU-Leistungen zu erbringen, nicht aber die OBL-Leistungen.

      Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Publikation kann gemäß Art. 30 BöB innert 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, …

      VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
      VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
      Bundesverwaltungsgericht
      Postfach
      St. Gallen
      9023
      Schweiz
      VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
      VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
      VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
      VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
      09/08/2018
    © European Union, http://ted.europa.eu
    • Protected by Copyscape

  • Gewährleistung

    competitionline übernimmt keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen, Unterbrechungen, Löschungen, Mängel oder Verzögerungen im Betrieb oder bei Übertragung von Inhalten. competitionline übernimmt keine Verantwortung für Einbußen oder Schäden, die aus der Verwendung der Internetseiten, aus der Verwendung von Nutzerinhalten oder von Inhalten Dritter, die aus den Internetseiten oder über den Service gepostet oder an Nutzer übertragen werden, oder aus Interaktionen zwischen Nutzer und Internetseiten (online oder offline) resultieren. Bitte lesen Sie hierzu unsere Nutzungsbedingungen.

INFO-BOX

Ausschreibung veröffentlicht 14.08.2018
Zuletzt aktualisiert 03.09.2018
Wettbewerbs-ID 2-311879 Status Kostenpflichtig
Seitenaufrufe 39

Seitenanfang